承包工程就要按照约定来完成，事先可以在合同中约定违约金，但是违约金也是有上限的，就工程违约金比例是多少、工程合同违约金怎么算、工期延误违约责任的认定处理，以下由小编为您一一解答，希望对您有所帮助。
一、工程违约金比例是多少
一般情况下，根据《民法典》第五百九十三条规定“当事人约定的定金数额超过主合同标的额百分之二十的，超过的部分，人民法院不予支持。
二、工程合同违约金怎么算
（一）合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。
（二）违约金的计算依据是合同总价。
（三）约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。
三、工期延误违约责任的认定处理
如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。
审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持？依照《民法典》第八百零三条的规定，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。
对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进行施工，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。
以上就是由小编编辑整理的与工程违约金比例是多少相关的法律知识，当事人约定的定金数额超过主合同标的额百分之二十的，超过的部分，人民法院不予支持。如果您就相关问题还有疑问的，欢迎向律师咨询。